Отзыв иска по гражданскому делу во второй раз: образец 2024 года
В Арбитражный суд Новосибирской области
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца»
630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 99
Отзыв на исковое заявление
Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика» о взыскании суммы неотработанного аванса и неустойки. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 января 2018 года заявление принято к рассмотрению.
С доводами Истца, указанными в исковом заявлении Ответчик не согласен, по следующим основаниям:
1.
В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока сдачи выполненных работ и ссылается на п. 9.2.
договора, согласно которому, в случае нарушения предусмотренного договором срока сдачи выполненных работ, подрядчик выплачивает генеральному подрядчику пени в размере 0,5% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Из содержания договора следует, что сторонами согласована ответственность подрядчика как за нарушение срока сдачи выполненных работ (п. 9.2.
договора), так и за нарушение срока завершения работ (абз. 2 п.
9.4. договора).
Срок сдачи выполненных работ не тождественен понятию срок завершения работ, поскольку представляет собой, по существу, процедуру подписания и направления в адрес генерального подрядчика актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ приведен в разделе 3 договора «порядок сдачи и приемки работ».
Согласно п. 3.1.
договора, приемка выполненных работ по настоящему договору и дополнительным соглашениям к нему осуществляется сторонами путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, соответственно.
Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца представляет генподрядчику акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы КС-2, кс-3) в отношении фактически выполненных работ в трех экземплярах, а также документы подтверждающие объемы выполненных работ, включая, но не ограничиваясь исполнительной документацией, оформленной в соответствии с действующими нормами и правилами, паспортами на используемые материалы и т.д. (п.
3.2. договора).
Подрядчик в течение двух рабочих дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3 направляет генеральному подрядчику счет-фактуру и счет на оплату (п.
3.4. договора).
В пункте 1.4.
договора согласованы сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ 17 июля 2017 года, срок завершения работ 17 сентября 2017 года.
Согласно п. 9.4.
договора, при нарушении договорных обязательств генеральный подрядчик имеет право предъявить подрядчику за нарушение срока завершения работ свыше 20 календарных дней сверх установленного договором срока (п. 1.4.
договора) – штраф в размере 5% от стоимости работ по настоящему договору.
Таким образом, из буквального толкования условий пунктов 1.4., 3.1., 3.2., 3.4., 9.2. и 9.4.
договора не следует, что срок сдачи выполненных работ, соответствует сроку завершения работ указанному в п. 1.4.
договора.
2. В соответствии с процессуальными правилами доказывания, установленными ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вопреки требованию ст. 65 АПК РФ истец не доказал нарушение ответчиком срока сдачи выполненных работ.
в удовлетворении исковых требований истца к ответчику отказать частично.
Приложения:
1. Расчет процентов от 21.08.2018 на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия почтовой квитанции от 21.08.2018 на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия доверенности от 21.08.2018 № 1 на 1 л. в 1 экз.
Как сделать отзыв на исковое заявление?
Отзыв на исковое заявление можно подготовить самостоятельно. Однако, если он будет составлено некорректно, то велики шансы проиграть суд. Судьи выносят решение по делу опираясь не только на доводы истца, но и на возражения ответчика.
Если вы не обладаете юридическими знаниями, то оспорить иск самостоятельно очень сложно. Особенно это касается судебных дел по авторскому праву.
Не рискуйте, обращайтесь к опытному юристу. Ведь поражение в суде принесет намного больше убытков, чем оплата помощи профессионала.
К тому же, все судебные расходы — в том числе, юридические услуги — впоследствии возмещает проигравшая сторона.
к содержанию ↑Структура отзыва на исковое заявление
Для написания отзыва на исковое заявление стоит придерживаться определенного формата. Такой документ состоит из нескольких блоков. Рассмотрим их подробнее.
«Шапка» отзыва на исковое заявление. Здесь необходимо указать следующие данные:
- наименование и адрес суда;
- фамилию и инициалы судьи, который рассматривает дело — если не знаете, пропустите этот пункт;
- ФИО и место жительства истца или организации (во втором случае указывайте адрес);
- третьих лиц (если привлечены): нужно указать фамилию, имя, отчество физлица или название и адрес компании;
- номер судебного дела (его можно посмотреть в повестке либо в определении суда о назначении дела к рассмотрению).
В этом же разделе укажите свои данные: ФИО, адрес, контактный номер телефона. Не забудьте перед ними поставить слово «Ответчик». Весь этот блок размещается в правом верхнем углу. Данные следуют строго друг за другом столбиком.
Далее идет заголовок документа. Например, такой: «Отзыв на исковое заявление о взыскании алиментов и установлении отцовства».
После пишите сам текст возражения. Какие требования истца, указанные в иске, не соответствуют закону или обстоятельствам дела. Опишите в отзыве на исковое вашу позицию. При этом она должна быть подкреплена доказательствами.
Кроме того, если существуют процессуальные нарушения, их также необходимо отразить в отзыве. Например, если истец не пытался урегулировать с вами спор до суда, а по закону или договору это было обязательно.
Процессуальные нарушения часто выявляются при судебных спорах. Поэтому иск стоит не просто прочитать, но и разобрать его по полочкам, свериться с законом. Все выявленные нарушения обязательно укажите в своих возражениях.
Если вы считаете, что истец приложил к иску недопустимые или сфальсифицированные доказательства, это тоже стоит указать в отзыве. В этой части документа необходимо отразить всю информацию, которая убедит судью в вашей правоте.
Сам текст отзыва на исковое заявление стоит излагать кратко и по существу. Не пишите целые поэмы. Достаточно 2–3 страниц. Также, если в своих возражениях вы ссылаетесь на незаконность действий истца, то укажите статью в законе или договоре, которая им нарушена.
В заключительном блоке отзыва пропишите свою позицию по делу и чего вы хотите от суда. Например, можно написать так: «Считаю исковое заявление истца необоснованным. Прошу суд в удовлетворении иска отказать».
Если к отзыву вы будете прикладывать доказательства, то пропишите их сразу после заключительной части. Сделать это нужно списком. Например:
- Квитанция от 05.09.2019.
- Договор купли-продажи от 20.08.2016.
- Расписка в получении денежных средств от 31.07.2018.
Доказательства прикладываются в копиях и вами заверяются (напишите «копия верна», поставьте подпись и сделайте расшифровку). Оригиналы документов вы предоставите по запросу суда в судебное заседание.
Далее ставьте подпись с расшифровкой и дату. Количество экземпляров отзывов на исковое заявление должно равняться количеству участников в деле. Плюс один для суда. То же самое правило касается доказательств, которые вы приложите к отзыву.
Написать возражение на исковое вы вправе как от руки обычной ручкой, так и печатным текстом. Если вы не обладаете каллиграфическим почерком, то советуем воспользоваться вторым вариантом.
Порядок подачи отзыва на исковое заявление
Каких-то специальных сроков предоставления отзыва на иск не существует. Его можно подать с момента принятия искового заявления к рассмотрению и до вынесения судьей решения по делу.
Количество отзывов также может быть любым. Вы можете приходить на каждое судебное заседание с новым возражением.
Если вы хотите просто дополнить сведения к первоначальному документу — указывайте, что это дополнительный отзыв. Если нужно скорректировать информацию, ваши возражения на иск будут уточняющими.
Ваши отывы должны быть логически связаны. Если вы в первом пишете одно, а во втором кардинально другое — обоснуйте, почему.
Подать отзыв на исковое вы можете как на судебном заседании, так и через канцелярию суда. Кроме того, вы вправе его отправить по почте России или на электронный адрес судебной инстанции.
Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажите. Вам не придётся изучать законы, читать статьи и разбираться в вопросе самим.
Пример отзыва на исковое заявление
Отзыв на исковое заявление
В производстве Ленинского районного суда г. Ульяновска находится гражданское дело № 2-654/2023 по исковому заявлению Инженова Владислава Константиновича к Мартыненко Игорю Алексеевичу о взыскании долга по договору займа, договорных процентов за нарушение срока внесения очередных платежей.
С исковыми требованиями не согласен по следующим основаниям. Истец ссылается на нарушение сроков внесения платежей в августе, сентябре и октябре 2022 г.
В соответствии с п. 2.5 Договора денежные средства в счет погашения долга заемщик выплачивает одновременно с процентами за пользование займом равными платежами в срок до 20 числа каждого месяца.
Пункт 2.6 Договора устанавливает, что платежи осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.
В декабре 2022 г. истец внес платеж наличными денежными средствами, о чем имеется расписка об отсутствии претензий. В соответствии со ст. 861 ГК РФ расчеты между физическими лицами могут производиться в наличной форме без ограничений.
На основании изложенного руководствуясь ст. 333 ГК РФ, 35 ГПК РФ,
- Уведомление о направлении истцу копии отзыва
- Выписка с расчетного счета за период с марта 2022 г. – февраль 2024 г.
- Расписка об отсутствии претензий
Мартыненко И.А. 10.02.2023 г.
к содержанию ↑Что такое отзыв на исковое заявление в гражданском процессе
Права и обязанности лиц, участвующих в деле, предоставляют возможность самостоятельно защищать свои права путем ходатайств в суд. В частности, возражений.
Отзыв на иск и есть возражения относительно исковых требований, обстоятельств дела, правового обоснования или позиции истца. В таком документе можно уточнять, возражать, ходатайствовать об истребовании доказательств, представлять доказательства по гражданскому делу своей позиции.
Отзыв на иск представляет собой отражение позиции ответчика в связи с рассматриваемым делом.
Но отзыв не должен превращаться во встречный иск. В последнем ответчик предъявляет требования к истцу — не препятствовать, взыскать, определить местожительства ребенка и т.п.
Встречный иск должен по форме и содержанию соответствовать ст. 131,132 ГПК РФ.
В том числе за его подачу оплачивается госпошлина. Отзыв на иск судебных расходов по его подаче не влечет.
Как составить отзыв на иск
Структура документа выглядит следующим образом:
- Вводная часть отзыва на исковое заявление. Указывается наименование суда, рассматривающего дело, стороны, третьи лица (если привлечены), суть исковых требований, наименование ходатайства «отзыв на иск».
- Правовые возражения отзыва на иск: какие требования истца не соответствуют закону или обстоятельствам дела. Полностью или в части, ссылки на нормативно-правовые акты. Это могут быть возражения, как по сути требований, так и по вопросу процессуальных нарушений. Например, закон установил обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Не исполнен? Пишите (рубрика претензии). Нарушены правила подсудности, истекли сроки давности, есть судебное решение по тому же предмету и основанию и др.? Описывайте. В отзыве можно указывать и на недопустимость доказательств, их фальсификации и т.п.
- Заключительная часть отзыва на иск, в которой формулируется позиция ответчика по предъявленным к нему требованиям, подпись и дата.
Обязанность или право
По гражданским делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, внесение отзыва на исковое заявление не является обязательным условием судебного разбирательства. То есть ответчик пишет или не пишет отзыв на иск, исключительно руководствуясь собственными соображениями и желаниями.
В то же время в арбитражном судопроизводстве подача отзыва на исковое заявление является обязанностью ответчика вне зависимости от его желаний. Отказ ответчика от исполнения этой обязанности влечет за собой санкции. Например, на него могут быть возложены судебные расходы даже в случае, если требования истца не будут удовлетворены.
к содержанию ↑Писать ли отзыв
Существует много мнений относительно выгодности или невыгодности написания отзыва на иск в судебном процессе в судах общей юрисдикции. С нашей точки зрения отзыв – это удобный способ донести до суда свою точку зрения относительно обоснованности иска.
Естественно, что эту самую точку зрения может донести только внятный и обоснованный отзыв и, как правило, для его составления ответчики обращаются к адвокату.
Однако переоценивать значение отзыва не стоит, особенно если истец испытывает материальные затруднения и не может оплатить участие адвоката или представителя в процессе. Ничего страшного не случится, если отзыва не будет вообще или отзыв будет содержать лишь несколько слов, например, «с иском не согласен».
Но обратим ваше внимание еще на один аспект.
Участие адвоката или представителя в суде вовсе не обязательно, то есть и истец и ответчик вполне могут защищать свои интересы самостоятельно. Но если иск серьезный, а исковые требования существенны, то консультация юриста хотя бы до начала судебного разбирательства не помешает.
Но информация, полученная в ходе консультации, может быть сложной, и ответчик попросту может ее не понять или что-то из нее упустить. Поэтому можно попросить юриста одновременно с консультацией составить отзыв на иск.
Впоследствии, в ходе процесса, этот профессиональный отзыв будет для ответчика постоянно действующей подсказкой, на основании которой он может планировать и осуществлять свою защиту.
Если же ответчик согласен с иском, то отзыв совершенно не требуется. Дело в том, что в начале судебного разбирательства суд всегда спрашивает ответчика, признает ли он исковые требования. В случае признания суд может сам рекомендовать сторонам заключить мировое соглашение.
к содержанию ↑Дополнительные функции отзыва
Помимо возражений отзыв может содержать в себе:
- перечисление доказательств, опровергающих исковые требования;
- просьбы к суду об истребовании подобных доказательств путем направления судебных запросов;
- заявление иных ходатайств, например, об истребовании каких либо документов от истца.
При этом следует быть внимательным и не превращать отзыв в аналог встречного искового заявления. То есть следует помнить, что отзыв может касаться только уже существующего иска, а потому никаких встречных требований к истцу в нем содержаться не может.
к содержанию ↑Составление отзыва
Форма отзыва не регламентируется законом, однако по общим правилам оформляется он в виде, примерно соответствующем построению искового заявления.
При этом информационная часть отзыва может быть как подробной и мотивированной, так и крайне лаконичной, вплоть до простого выражения несогласия с иском.
В целом отзыв должен содержать в себе следующие структурные элементы:
- «шапку», то есть наименование судебной инстанции и ФИО (наименования) ответчика и истца, с указаниями их адресов. Если в иск включены третьи или заинтересованные лица, то указываются и они;
- заголовок, например, «Отзыв на исковое заявление Иванова А.А. к ООО «Мечта» о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула»;
- описательную часть, в которую входит информация об исковом заявлении. Например, «12.02.2022 года истец Иванов И.И. обратился в Октябрьский районный суд г. Читы с иском о восстановлении на работе в ООО «Мечта» в должности инженера»;
- мотивировочную часть, в которой истец заявляет о своем отношении к иску с перечислением оснований, по которым он с ним не согласен. Например «С иском не согласен по следующим основаниям. Истец был уволен с должности инженера по инициативе работодателя в связи с тем, что украл из сборочного цеха змеевик и использовал его для изготовления домашнего самогонного аппарата»;
- доказательную часть, в которую входят причины, объясняющие и подтверждающие доводы ответчика. Например, «О факте хищения свидетельствуют прилагаемый акт сверки материальных ценностей, заявление в полицию, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Иванова И.И.»;
- резолютивную часть, содержащую просьбу к суду. Например, «Прошу в иске Иванову И.И. отказать за необоснованностью исковых требований»;
- дату подачи отзыва и подпись ответчика.
Когда подается отзыв
Любое поступившее в суд исковое заявление проходит стадию подготовки к рассмотрению. В ходе этой стадии, помимо всего прочего, ответчику направляется исковое заявление.
С момента получения иска и во все время судопроизводства по нему (до удаления судьи в совещательную комнату для вынесения решения) ответчик имеет право подачи отзыва.
Подается отзыв в количестве экземпляров, достаточном для вручения его суду и всем участникам процесса.
Отзыв может быть подан либо в канцелярию суда, либо лично судье, если внутренний распорядок суда допускает это, либо посредством почтового отправления. Правом подачи отзыва на иск обладают также и третьи лица на стороне ответчика, привлеченные истцом.
к содержанию ↑Отзыв на исковое заявление
Разбирательство в суде основано на принципах состязательности и равноправия сторон по делу. Участники процесса вправе на равных законных основаниях доказывать и обосновывать свою позицию в споре. Истец защищает свои интересы путем подачи иска, ответчик – посредством предоставления в ответ отзыва на исковое заявление.
Кто-то полагает, что достаточно выразить свое возражение устно в зале заседания.
Однако письменный отзыв на исковое заявление прикладывается к материалам судебного дела и в дальнейшем имеет существенное влияние на ход рассмотрения спора. Если решение принято не в пользу ответчика, он сможет доказать в апелляции, что пытался довести свою позицию суду. Это повышает шансы на выигрыш.
к содержанию ↑В каких процессах подается
Отзыв на исковое заявление подается при разбирательстве спора в исковом производстве в суде первой инстанции.
Понятие отзыва на исковое заявление пришло из арбитражного процесса. В гражданском и административном судопроизводстве этот процессуальный документ не упоминается. В ГПК РФ и КАС РФ речь идет о возражениях на требования заявителя.
Оба документа составляются ответчиком в целях доведения до истца и суда правовой позиции по сложившейся ситуации, ее аргументации с учетом фактических обстоятельств спора и действующего законодательства.
Таким образом, в разных судебных процессах используются разные названия схожих по правовому существу документов.
к содержанию ↑Процессуальные средства защиты
Отзыв на исковое заявление является процессуальным средством защиты ответчика против заявленных требований наряду со встречным иском. Он вправе выдвигать против аргументации истца материально-правовые и процессуально-правовые возражения.
Цель материально-правовых возражений – опровергнуть приведенные истцом факты и правовое обоснование иска. Поданные возражения могут заключаться в следующем:
- закон, на котором основан иск, не принят, утратил силу или не распространяется на спорную ситуацию;
- не указано правовое основание иска;
- заявитель пропустил срок исковой давности;
- факты, приведенные в иске оценены стороной неверно с правовой точки зрения.
Цель процессуально-правовой защиты – доказать незаконность проведения разбирательства в суде. На практике возникают следующие препятствия, не позволяющие рассмотреть спор по существу:
- неподведомственность спора конкретному суду;
- наличие препятствий, которые не позволяют рассмотреть дело в суде;
- отсутствие у заявителя процессуальной правоспособности;
- нарушена досудебная процедура урегулирования спора;
- принят судебный акт по тождественной ситуации.
Сроки подачи последствия пропуска
Отзыв на исковое подается на стадии подготовки материалов к разбирательству в суде. Срок предоставления возражений указывается в определении о возбуждении производства по делу.
Отзыв вручается судье и участникам процесса до начала заседания. Это необходимо для того, чтобы все успели ознакомиться с позицией ответчика и подготовить свои аргументы. Судья сможет в таком случае правильно оценить доводы обеих сторон и подготовиться к рассмотрению спора в судебном процессе.
- рассматривает спор по тем материалам, которые предоставлены в деле;
- дает ответчику новую дату для подготовки отзыва на исковое и переносит заседание.
Если ответчик неоднократно не выполняет требование о предоставлении отзыва на исковое, судья может расценить такое поведение как злоупотребление правами, намеренное затягивание разбирательства. В такой ситуации на него могут быть возложены издержки, понесенные при рассмотрении спора.
Следующая
